西双版纳州分公司2026年存量宽带用户光纤化改造项目竞争性谈判公告

“西双版纳州分公司2026年存量宽带用户光纤化改造项目”，由西双版纳分公司实施采购，现邀请符合资格要求的施工单位参加我公司组织的竞争性谈判，具体事宜如下：
一、项目内容：
1、项目名称：景洪市分公司2026***网络改造工程
2、采购编号：BN-JZXTP-20260831
3、招标单位：***网络有限公司西双版纳州分公司
4、招标方式：竞争性谈判
5、采购预算价：146700.00元
6、施工期限：30天
7、采购内容：标段一：工程施工服务
8、工程施工服务报价表及技术要求（以竞争性谈判文件为准，报名后获取）。
二、谈判单位资格要求
1、请参加此次竞争性谈判的施工单位递交营业执照副本、税务登记证和组织机构代码证（或三证合一复印件加盖公章）、银行开户许可证；法人身份证明书，若属非法人投标的尚须提供法人授权委托书原件、授权委托代理人的身份证复印件。（资格后审，证件可在投标时一并提供）
2、投标人的营业范围包括有通信施工等施工服务内容。
3、投标人必须是在中华人民共和国境内注册并具有独立法人资格的一般纳税人、持有有效的营业执照。
4、报价单位技术力量雄厚，能为采购方提供良好的售后服务，并能提供相关证明文件。
5、财务状况良好，有相应的人力、物力及财力来满足施工服务谈判报价文件的要求。
6、信誉良好并能遵守国家有关法律、法令和条例。
6.1诉讼及仲裁情况：申请人近年（2023年至今）没有因合同履约方面介入诉讼案件并败诉，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。如没有发生任何诉讼及仲裁，须附相应的说明函或承诺书。
6.2具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录，须附有效证明文件或相应的承诺书。
7、本采购项目不接受联合体竞标。
8、本次竞争性谈判不收取投标保证金。
三、投标文件的获取
1、报名及发放谈判文件期限：2026年8月31日08:30至2026年9月3日18:00，报名发放期限截止将终止竞争性谈判文件的发放。
2、请有意参加此次谈判投标的施工单位于报名截止日期前确认报名表（附件1：采购文件报名登记表）签字盖章后扫描回传至29****@****.com邮箱确认报名，逾期将不再受理；
四、响应文件的递交：
1、递交响应文件的截止时间为2026年9月7日09:00时。
2、地点：****路****号****大楼会议室。
五、 公司地址及联系人
公司地址：****路****号****大楼
报名联系人：谢先生 19206901989
技术澄清人：张先生 19206961126
联系邮箱：29****@****.com
附件

微信公众号（订阅通知）

微信小程序（查询信息）