江山经济开发区低碳园区-江山智能装备科创园绿色能源项目（EPC）招标公告

第一章 招标公告 江山经济开发区低碳园区-江山智能装备科创园绿色能源项目（EPC）项目招标公告 招标项目基本信息 江山经济开发区低碳园区-江山智能装备科创园绿色能源项目（EPC）已由江山市发展和改革局以浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表，2609-330881-04-01-364476批准（或备案）建设，建设资金来 自自有资金;银行贷款，出资比例为自有资金比例:21.75%；银行贷款比例:78.25%，项目业主为江山市开新建设发展有限公司，招标人为江山市开新建设发展有限公司，委托招标代理机构为杭州博望建设工程招标投标代理有限公司。项目已具备招标 条件，现对该项目的江山经济开发区低碳园区-江山智能装备科创园绿色能源项目（EPC）的工程总承包进行公开招标。 项目概况与招标范围 2.1项目概况：√投资估算434500000.00元，□工程概算_____元，其中建安工程造价_____元；建设规模：建设6处厂房屋顶分布式光伏项目，总量约26.85MWp；搭建5座磷酸铁锂用户侧储能体系，总规模约24.25MW/97MWh；打造3座光储充一体化示范场站，配套光伏约6MWp；***平台；***网及配套设施；实施低碳园区升级改造，建设地点：江山经济开发区低碳园区范围内。 2.2本次招标范围：总承包内容包括但不限于：江山经济开发区低碳园区-江山智能装备科创园绿色能源项目建设范围内的施工图设计、协助工程前期手续办理、专家论证、工程施工、材料设备及设施采购与安装、竣工图编制、调试试运行、竣工验收以及使用单位接手等相关资料的办理、工程缺陷责任期内的缺陷修复及保修期服务等相关建设方面的内容，具体包括： 2.2.1设计：根据江山经济开发区低碳园区-江山智能装备科创园绿色能源项目初步设计方案和工程概算要求，进行施工图限额设计，并通过项目所在地图纸审查和电力部门图纸审查，需要论证的通过相关专家论证，***网通电运行的设计要求，根据招标文件约定，指派驻场设计代表； 2.2.2采购：负责施工图范围内所有材料、设备等的采购、运输、保管、安装及调试（试运行）、移交以及质保期内的保修服务等； 2.2.3施工：负责施工图设计范围内所有工程施工、安装，***网接入与输出施工，直至达到规划验收要求、工程竣工验收要求、电***网并网运行要求；符合水土保持方案、验收、施工等所需建设的水沟、挡墙；负责编制并提交施工图预算、竣工结算；负责竣工图和竣工档案移交并满足项目所在地档案馆和电力部门、招标人的竣工资料移交要求；负责移交以及使用阶段培训服务、质保期内的保修服务及合同约定的全部内容； 2.2.4总承包管理：包括但不限于完成设计、采购、施工、进度、质量、安全职业健康与环境、工程预算与竣工结算、费用与风险、合同、沟通与信息、项目报批报建、工程验收（包括工程施工各阶段验收和竣工验收、设备进场验收、设备安装后的检测检验、设备调试、电力部门各专项验收等，***网、涉网试验）、试运行、项目收尾、建设过程中涉及的各项论证等的管理，及竣工验收备案、整体移交、并网运行、工程保修管理等所有总承包管理和服务工作。。 2.3计划工期：1095日历天；备注：具体时间以单个项目工期为准，收到招标人通知后 20 日历天内完成单个项目的施工图设计并图审完成；收到招标人书面通知后 300 日历天内完成单个项目的所有土建施工、设备安装调试、汇集线施工等；待升压站送电成功后 15 日内完成光伏厂区已安装发电设备调试及发电。。 2.4 是否专门面向中小企业预留 □是 √否 2.5 专门面向中小企业预留的实施方式 □2.5.1本标段整体面向中小企业； □2.5.2本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联 合体中中小企业承担的合同份额需达到（_____）以上。 □2.6本标段所属行业：_____。 2.7其他：_____。 投标人资格要求 （一）通用资格要求 1.是能够独立承担民事责任的法人，或其他组织。 2.具有施工资质的投标人或联合体成员，须提供有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证书，须提供企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人的任命书。（若存在兼职情况的，必须提供相关任命文件予以说明）。 3.具有施工资质的投标人或联合体成员，拟派施工负责人具有对应有效的安全生产考核合格证书。 4.在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标。 5.具有施工资质的投标人或联合体成员，拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有对应有效的安全生产考核合格证书,****城乡建设部相关规定要求。 6.至投标截止时间前 36 个月内，投标人及拟派项目负责人存在以下情形之一的，不得参与本项目投标：（1）***网（网址：http://****.gov.cn）检索确认，存在行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、对有影响力的人行贿罪、介绍贿赂罪（以下简称“行贿犯罪”）生效判决记录的；（2）投标人或拟派项目负责人持有人民法院行贿犯罪的生效判决文书的；（3）经司法机关（法院、检察、公安）核实存在生效行贿犯罪判决的；（4）经其他途径确认投标人或拟派项目负责人有行贿犯罪记录的。投标人及拟派项目负责人提交《无行贿犯罪记录承诺函》，***网 “单位全称 + 曾用名（如有）”/“姓名 + 身份证号” 检索截图（需显示检索时间、检索关键词、无对应犯罪记录结果）。 7.在国家企业信用信息公示系统（网址:https://www.****.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单的，不得参与本项目投标。 8.在“***网”网站（网址:https://****.gov.cn）、“信用中国”网站（网址:www.creditchina.gov.cn）或在“信用浙江”网站（网址:https://****.gov.cn）中列入失信被执行人名单的，不得参与本项目投标。 （二）专用资格要求 9. 投标人资质：具有①和②。 √①设计资质：****城乡建设主管部门认定的工程设计电力行业（新能源发电或变电工程或送电工程）专业乙级及以上资质或工程设计电力行业乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质；浙江省外承担设计的企业***平台信息系统完成的备案信息截图或持有仍在有效期内的浙江省住建厅出具的《外省工程勘察设计企业进浙承接业务备案证书》； √②施工资质：电力工程施工总承包三级及以上资质，同时具备承装（修、试）电力三级及以上资质，投标人提供招标文件发布之日后在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上公布的任意一期投标所需施工资质的动态核查结果为“合格”的动态核查证明（未在动态核查范围内的资质无需提供）。 10. 投标人业绩： □投标人自_____（以_____日期为准）至投标截止日，具有_____业绩： □①勘察设计。□②施工总承包。□③工程总承包。 投标人提供的设计业绩和施工业绩应与其在本次投标过程中承担的工作任务相匹配，即承担设计任务的单位提供业绩①或③，承担施工任务的单位提供业绩②或③。 其中业绩证明材料要求为：_____。 11.拟派项目负责人资质：具有注册在投标人单位的机电工程专业√一级□二级建造师职业资格或一级注册建筑师执业资格。 □12.拟派项目负责人业绩：自_____以来（以_____日期为准）至投标截止日，以□项目负责人□项目技术负责人□项目副经理身份，完成过_____业绩。 √13.拟派施工负责人资质:具有注册在投标人单位的√一级注册建造师资格（机电工程专业）执业资格；□ _____高级及以上专业技术职称。 □14.拟派施工负责人业绩:_____以来（以_____日期为准）至投标截止日，_____业绩。 √15.拟派设计负责人资质:具有注册电气工程师 资格。 □16.拟派设计负责人业绩:_____以来（以_____日期为准）至投标截止日，以_____业绩。 其中人员业绩证明材料：_____。 √17.拟派施工负责人或设计负责人同时满足拟派项目负责人资格条件要求的，可与拟派项目负责人兼任；但以上拟派施工负责人、拟派设计负责人两个岗位不得相互兼任。 18.投标人拟派施工现场专职安全生产管理人员，须具有注册安全工程师或对应有效的安全生产考核合格证书，专职安全生产管理人员（含安全负责人）不得少于_____名。 19.是否允许联合体： □否。 √是，联合体投标的应满足下列要求： （1）联合体成员总数不得超过3家。 （2）联合体的各专业资质等级，根据联合体协议书约定的专业分工认定，相同专业单位组成的联合体，按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定；不同专业单位组成的联合体，按照联合体协议分工所承担的专业工作对应各自的专业资质认定； （3）其他：_____。 √20.其他：如拟派项目负责人或施工负责人在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任工程总承包项目负责人、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的，不得以拟派项目负责人或施工负责人的身份参加本次投标；□在建合同工程项目负责人更换的，更换后该人员不得以项目负责人身份参与本次投标。 招标人对项目班子人员的数量及资格要求（表格详见招标文件第六章发包人要求）。 招标文件获取 1.本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、***网上下载方式获取。 2.凡有意参加投标者，请于招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间，登录“***平台”下载电子招标文件。 投标文件递交 1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为_____，投标人应在截止时间前通过“***平台”递交电子投标文件。 2. 本项目通过“***平台”进行远程开标，投标人无需至开标现场。 3. 逾期上传的投标文件，***平台将予以拒收。 公告发布媒介 本次招标公***平台上发布。 行政监督部门 行政监督：江山市发展和改革局 地 址：****巷****号 邮政编码：324100 电 话：0570-***7710 投诉受理部门：江山市发展和改革局 地 址：****巷****号 邮政编码：324100 电 话：0570-***7710 联系方式（处理招标及异议相关事宜） 招标人：江山市开新建设发展有限公司 联 系 人：何龙 联系地址：浙江省/衢州市/江山市浙江省衢州****路****号 联系电话：0570-***1872 邮箱：79****@****.com 招标代理机构：杭州博望建设工程招标投标代理有限公司 招标代理地址：浙江省/杭州市/****路****号****写字楼联 系 人：毛小芳 联系电话：135****9450 邮箱：59****@****.com 2026年09月20日